|
|
|
| |
| 建设工程监理规范(下) |
| |
|
|
| 类别:监理规范 发布者： 日期: |
| |
| |
6.2.1项目监理机构应按下列程序处理工程变更：
1设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。
2项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。3总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：
1）确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；
2）确定工程变更项目的工程量；
3）确定工程变更的单价或总价。
4总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调。
5总监理工程师签发工程变更单。
工程变更单应符合附录C2表的格式，并应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。
6项目监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施。
6.2.2项目监理机构处理工程变更应符合下列要求：
1项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，总监理工程师应按施工合同规定与承包单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字；
2在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权时，总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致；
3在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。
6.2.3在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。
6.2.4未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
6.3费用索赔的处理
6.3.1项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容：
1国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；
2本工程的施工合同文件；
3国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；
4施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。
6.3.2当承包单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予以受理：
1索赔事件造成了承包单位直接经济损失；
2索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；
3承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料。
费用索赔申请表应符合附录A8表的格式。
6.3.3承包单位向建设单位提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理：
1承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书；
2总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；
3承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表；
4总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合本规范第6.3.2条所规定的条件时予以受理；
5总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商；
6总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包单位提交的详细资料后，按本条的第4、5、6款的程序进行。
费用索赔审批表应符合附录B6表的格式。
6.3.4当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。
6.3.5由于承包单位的原因造成建设单位的额外损失，建设单位向承包单位提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与建设单位和承包单位进行协商，并及时作出答复。
6.4工程延期及工程延误的处理
6.4.1当承包单位提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理机构应予以受理。
6.4.2当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。当承包单位提交最终的工程延期申请表后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。
工程延期申请表应符合附录A7表的格式；工程临时延期审批表应符合附录B4表的格式；工程最终延期审批表应符合附录B5表的格式。
6.4.3项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和承包单位进行协商。
6.4.4项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：
1施工合同中有关工程延期的约定；
2工期拖延和影响工期事件的事实和程度；
3影响工期事件对工期影响的量化程度。
6.4.5工程延期造成承包单位提出费用索赔时，项目监理机构应按本规范第6.3节的规定处理。
6.4.6当承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理机构应按施工合同规定从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。
6.5合同争议的调解
6.5.1项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：
1及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；
2及时与合同争议的双方进行磋商；
3在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；
4当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；
5在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。
6.5.2在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。
6.5.3在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。
6.6合同的解除
6.6.1施工合同的解除必须符合法律程序。
6.6.2当建设单位违约导致施工合同最终解除时，项目监理机构应就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和承包单位：
1承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；
2按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；
3承包单位撤离施工设备至原基地或其它目的地的合理费用；
4承包单位所有人员的合理遣返费用；
5合理的利润补偿；
6施工合同规定的建设单位应支付的违约金。
6.6.3由于承包单位违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包单位的应得款项，或偿还建设单位的相关款项，并书面通知建设单位和承包单位：
1施工合同终止时，清理承包单位已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；
2施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；
3对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；
4施工合同规定的承包单位应支付的违约金；
5总监理工程师按照施工合同的规定，在与建设单位和承包单位协商后，书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明。
6.6.4由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。
7施工阶段监理资料的管
7.1监理资料
7.1.1施工阶段的监理资料应包括下列内容：
1施工合同文件及委托监理合同；
2勘察设计文件；
3监理规划；
4监理实施细则；
5分包单位资格报审表；
6设计交底与图纸会审会议纪要；
7施工组织设计（方案）报审表；
8工程开工/复工报审表及工程暂停令；9测量核验资料；
10工程进度计划；
11工程材料、构配件、设备的质量证明文件；
12检查试验资料；
13工程变更资料；
14隐蔽工程验收资料；
15工程计量单和工程款支付证书；
16监理工程师通知单；
17监理工作联系单；
18报验申请表；
19会议纪要；
20来往函件；
21监理日记；
22监理月报；
23质量缺陷与事故的处理文件；
24分部工程、单位工程等验收资料；
25索赔文件资料；
26竣工结算审核意见书；
27工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；
28监理工作总结。
7.2监理月报
7.2.1施工阶段的监理月报应包括以下内容：
1本月工程概况；
2本月工程形象进度；
3工程进度：
1）本月实际完成情况与计划进度比较；
2）对进度完成情况及采取措施效果的分析。
4工程质量：
1）本月工程质量情况分析；
2）本月采取的工程质量措施及效果。
5工程计量与工程款支付：
1）工程量审核情况；
2）工程款审批情况及月支付情况；
3）工程款支付情况分析；4）本月采取的措施及效果。
6合同其它事项的处理情况：
1）工程变更；
2）工程延期；
3）费用索赔。
7本月监理工作小结：
1）对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
|
